Portal Orzeczeń Sądu Rejonowego w Toruniu

kara umowna

kara umowna, przyłączenie do sieci gazowej, gaz, zastrzeżona kara umowna, przedłużenie terminów, opóźnienie, miarkowanie kary umownej, termin wykonania przyłącza, powstałe opóźnienie, dostawa gazu, dzień zwłoki, naliczenie kary, zobowiązanie, nowy termin, zwłoka w realizacji, inwestycja, obiekt, umowa, termin przyłączenia, realizacja przyłącza

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, termin wykonania przyłącza, powstałe opóźnienie, przyłączenie do sieci gazowej, gaz, przedłużenie terminów, aneks, inwestycja, realizacja przyłączenia, rozruch, wydłużenie terminów, dostawa gazu, miarkowanie kary umownej, umowa, służebność przesyłu, wykonanie zobowiązania, termin realizacji, zakończenie realizacji inwestycji, protokół końcowy

kara umowna

kara umowna, pozwana spółka, opóźnienie, umowa, odstąpienie od umowy, miarkowanie kary umownej, odpowiedzialność w upadłości likwidacyjnej, ograniczona odpowiedzialność w upadłości, potrącenie, przyczyna opóźnienia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonanie roboty, ustęp, syndyk masy upadłości, harmonogram, wartość umowna, wadliwa reprezentacja, wierzytelność, strona wykonawcy, oświadczenie o odstąpienia

kara umowna

zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej

kara umowna

zbiornik, kara umowna, wydanie zbiorników, miarkowanie kary umownej, paliwo, wysokość kary umowna, pozwany, umowa, opóźnienie w wydaniu, najem, rozwiązanie umowy, zbiornik na paliwo, wykonanie zobowiązania, rodzaj zbiornika, nienależyte wykonanie, opóźnienie, czynsz dzierżawny, litr, dłużnik, stawka

kara umowna

monitor, pozwana spółka, usterka i awaria, szef inspektoratu, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, brak szkody, miarkowanie kary umownej, umowa, wysokość kary umowna, uzbrojenie, zastrzeżona kara umowna, awaria sprzętu, strona powodowa, informacja o wadzie, naliczona kara, odsetka, miarkowanie wysokości kary, okres gwarancyjny, opóźnienie

kara umowna

łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia, rażące wygórowanie

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie

kara umowna

kara umowna, kwota kary umowna, określoność, zastosowanie miarkowania, sporządzenie operatu, zmniejszenie kary umownej, określenie sumy pieniężnej, znaczenie przy miarkowaniu kary, cały kontrakt, zero, prawo podmiotowe, małe znaczenie, możliwość miarkowania kary umownej, dysproporcja pomiędzy karą, szkoda po stronie powodowej, dzień opóźnienia, stanowiąca kara umowna, rażąco wygórowana kara umowna, logika oceny, należne pozwane wynagrodzenie

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, zmiarkowanie kary umownej, kryterium wyboru oferty, dzień opóźnienia, rażące wygórowanie, żołnierz rezerwy, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa, pomieszczenie, remont, pozwany, uwzględnienie przy miarkowaniu, sprzęt wojskowy, czynny zakład, terminowość, wentylacja mechaniczna, wykonanie umowy, przedmiot umowy

kara umowna

kara umowna, dostawa mebli, umowa, wartość przedmiotu zamówienia, dzień opóźnienia, naliczenie kary umownej, meble biurowe, wysokość kary umowna, montaż mebli, pozwany, realizacja przedmiotu zamówienia, zwłoka, potrącenie, opóźnienie w realizacji, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyposażenie nowe, naliczona kara umowna, formularz cenowy

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, umowa, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie, okres rękojmi

kara umowna

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, umowa, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara

kara umowna

kara umowna, dzień opóźnienia, pompa, zbiornik wodny, zbiornik, wynagrodzenie umowne, utrzymanie i obsługa, urządzenie melioracji wodnych, przedmiot zamówienia, protokół, pompownia, utrzymanie i konserwacja, kara umowna za opóźnienie, wojewódzki zarząd, naliczenie kary umownej, e, wysokość kary, harmonogram robót, prawo zamówień publicznych, wykonanie pracy

kara umowna

kara umowna, pozycja dominująca, inwestycja, pozwany, przyłączenie do sieci, umowa o przyłączenie, próba negocjacji, nieuzasadnione korzyści, nadużywanie pozycji, odstąpienie od umowy, ciepło, uciążliwy warunek umowy, termin wykonania zobowiązania, sieć cieplna, prawo odstąpienia, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, przedsiębiorca, negocjacja umowy, dostawca, rozpoczęcie robót

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie

kara umowna

opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, zarzut potrącenia, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, pozwany, dłużnik, wierzyciel, zobowiązanie ciągłe, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, transakcja handlowa, zapłata kary umowna, usterka, sprzeciw, dziennik budowy, realizacja prac, odbiór robót

kara umowna

kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie